- 相关推荐
买卖设备逾期诉讼和解协议通用
在现在的社会生活中，协议起到的作用越来越大，签订协议后则有法可依，有据可寻。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编帮大家整理的买卖设备逾期诉讼和解协议通用，欢迎大家分享。
买卖设备逾期诉讼和解协议通用1
买方(即使用方)：(以下称甲方)
卖方(即制造方)：(以下称乙方)
甲.乙双方经充分协商，就甲方向乙方定购设备一套，特立和他如下：
一、设备名称
二、技术说明(见附件)
三、设备制造、安装、调试：
(1)本设备从乙方收到甲方所付定金之日起120天内，乙方必须准时将本设备制造安装好。设备调试为30个工作日即本设备甲方付出定金之日起计算，乙方必须保证在150天内将本设备交付甲方使用。
(2)因甲方原因导致乙方不能按时完成本设备按装调试的，工期顺延。
(3)自本设备安装完成之日起15天内，因买方原因不能配合卖方试车，视同试车完成，买方须按合同付款。
四、包装及运输：本设备包装及运输由甲方负责。
五、设备使用培训及保修：
(1)设备在安装好好后进入设备调试阶段，乙方负责对甲方人员进行免费培训，培训期为十五天。(在此期间甲方无偿为乙方提供食宿)
(2)设备正式通过甲方签字收之日起本设备由乙方负责免费保修壹年。
(3)在保修期内，如因非乙方原因造成的设备损坏，甲方须向乙方支付零件费及差旅费。
六、设备单价及付款方式：本合同中设备的.税后总价为人民币300万元正，付款方式按以下执行：
合同签订之日，甲方向乙方支付合同价款的50%即人民币壹佰伍拾万圆整(1500000元)作为设备定金，设备制造过程中(合同签订40天时)甲方向乙方支付合同价款17%，即人民币伍拾万圆整(500000元)，即仍做为进度款。设备制造完成后，甲方向乙方支付合同价款的10%，即人民币叁拾万圆整(300000元)，款到发货。设备安装完成之日，甲方向乙方支付合同价款的20%，即人民币陆拾万(600000)。设备调试完成之日，甲方向乙方支付合同价款的3%，即人民币拾万元整(100000元)，自本设备收之日起120天后的第一周内由甲方向乙方支付。
七、违约处罚
(1)乙方承揽设计、生产本合同设备整机，要认真负责严谨科学地加工制造本设备，并保质、保量、准时将本设备交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有权要求乙方承担逾期交付部份货物价值万分之一的违约金，但累计最高不超过合同总额的百分之五。
(2)本合同签订后甲方不按期付款给乙方，即等于甲方违约，乙方有权追讨甲方欠款总额月息百分之二，且工期顺延。
八、在合同签订后，如甲方提出修改该设备，需经甲、乙双方在平等自愿的基础商讨，经甲乙双方同意，且甲乙对该修改项目向乙方作相应的经济补偿后进行，同时工期顺延。
九、本报价未含消防，劳动单位安检费用及现场电源稳压系统之估价。
十、本报价未含水、电源、压缩空气、燃气等管路及储存装置。
十一、本合同发生的争议，双方应通过平等友好的协商方式予以解决，若协商不成，由原告方法院裁决。本合同一式二份，双方各持一份。
买卖设备逾期诉讼和解协议通用2
甲方：____________地址：____________法定代表人：____________
乙方：____________地址：____________法定代表人：____________
丙方：____________有限公司法定代表人：____________
鉴于：
甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，业经____市____区人民法院于____年____月____日做出________号判决书判定：乙方于判决生效后十日内向甲方支付设备转让款________万元，并于____日内向甲方支付逾期付款利息共计____________万元，案件受理费____________万元由乙方承担。根据该判决乙方应给予甲方共计________万元。由于乙方上诉后又于________被准许撤回上诉，因此一审判决已于____日生效。截止____乙方应向甲方支付本金和逾期付款罚息共计________万元。另，根据甲乙双方签订的《合资合同》之约定，乙方购买甲方八台设备，转让价款为____________万元。约定分五期偿还全部价款。但至今乙方最后两笔转让款同样未支付。其中一笔已于____到期，至____本息共计________万元。最后一笔转让款即将于____到期。综上，截止于____乙方欠甲方本息共计________万元。
鉴于此，为保障上述判决尽快顺利执行完毕，并确保甲方收回所有转让款甲、乙、丙三方经协商一致，达成如下还款协议，以资共同信守。
一、乙方同意向甲方支付上述本金及利息共计________________万元。
二、付款方式
甲方同意乙方分期付清本协议第一条约定的款项：
乙方应当于本协议签订之日起________年内向甲方支付全部款项和利息。具体为：____
乙方应当于___________前，向甲方支付人民币________________万元;于2____年_____月_____日前支付人民币____________万元，于_______________年_____月____日前支付最后一笔转让款人民币____________万元。
三、担保条款
3.1丙方在充分了解本合同全部条款之情况下，自愿就本合同项下乙方应付给甲方的所有款项承担连带保证责任。
3.2保证期间为本合同生效之日起至主合同项下每期债务履行期限届满之日起两年。
四、违约责任
4.1乙方未按照本协议第二条约定时间按期付款的，从违约之日起按违约金额的日____分之____向甲方支付逾期付款违约金。如乙方其中任何一期未按时或未足额支付，则视为全部款项到期，甲方有权立即要求乙方偿还剩余所有款项及利息。同时，甲方有权继续要求法院强制执行。丙方承担连带清偿责任。
4.2如乙方违约，则应承担甲方为实现债权而实际发生的一切费用，丙方承担连带清偿责任。
第五条：生效或其他
5.1本协议履行完毕后，甲乙双方之间的纠纷即告终结，双方互不主张权利。甲方为达成和解目的做出妥协所涉及的案件事实，不得在其后的.诉讼中作为对甲方不利的证据。乙方不得以本协议作为其主张权利的依据.
5.2任何一方在任何时间没有行使本协议项下之权利，不得解释为已经放弃该权利。如果本协议的任何部分或者条款无效不影响本协议其他部分之效力。
5.3未经另一方事先书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或者部分权力。
5.4本协议自甲、乙、丙三方签字或者盖章后生效。
5.5本协议一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：____________法定代表人：________
乙方：____________法定代表人：________
签署日期：__________
【买卖设备逾期诉讼和解协议】相关文章：
摄影机设备买卖协议02-20
公司机电设备买卖协议03-05
工程机械设备买卖协议04-18
设备买卖合同范本02-08
和解协议范本12-27
和解协议书12-08
房屋纠纷和解协议11-14
私下和解协议必备02-28
关于和解协议范本01-13