工程合作协议
随着社会不断地进步,很多场合都离不了协议,签订协议是解决纠纷的保障。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的工程合作协议,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
工程合作协议1
发包人(甲方):
承包人(乙方):
为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的原则,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。
一、工程名称:
二、承包方式:
三、承包范围:
1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的`中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。
2、原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。
3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。
四、承包价格:
以上范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元费。
五、付款方法:
协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费,承包人出具相应的税票。
六、本协议一式两份,甲乙双方各自一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程合作协议2
项目资源人(以下简称甲方):______身份证号:______
项目技术负责人(以下简称乙方):______身份证号:______
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条甲乙双方自愿合作秀英区老旧小区改造项目中的国科园生活区,机关第三宿舍,花城锦苑,汇宇花园,百货楼宿舍等五个小区(以下简称本标段)的强电改造工程,甲方出客户资源,负责拿项目;乙方出技术团队,负责施工、技术、资料等。
第二条本次合作经营期限至本标段工程款全部结清,完成相关税务债务及人工工资等费用。如果需要延长期限的,在期满前三个月内办理有关手续。
第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条合伙期间固定资产和盈余按照取得的销售净利润总额的甲方50%、乙方50%的比例分配。
第五条合伙债务按照甲方50%、乙方50%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第六条合伙期间,在没有用公司名义签定合同之前,所有项目款全部进乙方的个人账户,账户信息:
户名:______
开户行:______
账号:______
第七条项目款进入乙方个账户后,乙方个人不能擅自提取该账户的款项挪作他人或擅自转账给他人,该账户的费用应经傅春涛同意后方可使用。
第八条公司与第三方公司签订(秀英区老旧小区改造项目)后,第三方公司支付的项目款应打入甲乙双方指定的共管账户中,该共管账户有两个密码,甲乙双方分别管理一个,因该项目产生的支出均应由甲乙双方协商一致后,方可从该账户中支出相应的费用。
第九条甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务由双方各自承担,如甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务以合伙公司的名义对外产生债务的,对其他合伙人造成损害的,除该债务应由其本人承担外,还应对其他合伙人造成的损失承担相应的赔偿费用。并应向其他合伙人支付本合同总金额10%的违约金。
第十条甲方违反本协议第七条规定,给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿费用,并应向乙方支付本合同总金额20%的违约金。
第十一条甲乙双方任何一方违反本协议第八条、第九条的规定,给另一方造成损失的,除应承担相应的赔偿费用外,并应向对方支付本合同总金额20%的.违约金。
第十二条本标段合同总金额的百分之四由甲方提取安排所有的居间费用,在本标段回款达合同总金额百分之八十时,居间费用全部提取完毕,工程全部回款作利润分红结算。
第十三条合作期间,所有的个人所得税均由合伙双方自行负责。
第十四条合作期间,如需要投入现金,双方按5:5的比例投入,未投入的资金不得分红,以实际投入资金计算。
第十五条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第十六条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第十七条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和项目管理及售后跟进,甲方负责资源维护理日常协调事务。
第十八条本协议有效期暂定一年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。
第十九条对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决,如协商不成,则双方约定向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第二十条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。
第二十一条甲乙任何一方提前退出本项目,给另一方造成损失的,退出一方应赔偿给另一方造成的损失,如退出后违反本协议,不交出相关资料的,应向另一方支付本协议合同总金额20%的违约金。
第二十二条协议解除
1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议。
2、合作协议期满。
3、双方同意终止协议的。
4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议。
第二十三条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效。
甲方:______(签章)乙方:______(签章)
地址:______地址:______
合同签订时间:______
工程合作协议3
委托人名称(甲方):__________
受托人名称(乙方):__________
我公司因梨树县高标准基本农田建设项目投标,根据招标文件的规定和要求,没有注册造价工程师的投标单位,必须委托具有相应资质的'工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价,乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核,并签字盖章事项。经双方协商,达成如下条款:
一、甲方负责
提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师;
二、乙方应根据甲方的委托事项
认真做好对合理发包价的审核,对其无异议承诺书的签字盖章;负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章;负责提供注册造价工程师证书供本工程开标时使用;负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。
三、其他事项:
1.按照达成的约定双方规定,甲方一次性付给乙方费用。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字盖章后生效,本工程完毕后失效甲方(单位公章):乙方(单位公章):
负责人(签字):__________
负责人(签字):__________
协议签订时间:__________年__________月__________日
工程合作协议4
甲方:
法定代表人:
地址:
电话:
乙方:
法定代表人:
地址:
电话:
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合作协议。
第一条、项目概况
1、工程勘察设计项目名称:
2、规模与范围:
第二条、合作内容
乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行和提交方案。
第三条、甲方责任
1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
4、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5、维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
6、按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
第四条、乙方责任
1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计_____份,施工图设计______份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按协议规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订协议。
4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
5、对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按协议规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条、勘察设计费用
1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
2、设计协议生效后,甲方付给乙方设计费______%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费______%;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。
3、小型设计项目及复用设计项目分______次拨付设计费。即签订设计协议时拨付______%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。
4、勘察协议生效后,甲方付给乙方勘察费的______%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。
第六条、违约责任
1、甲方不履行协议,无权请求退还定金。乙方不履行协议,应当______倍返回定金。
2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。
3、甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。
4、甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的'设计实际进度补交费用。
5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本协议自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。
6、由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的______%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费______%的违约金,但每天偿付的最高额不得超过______元。
9、乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费______%、
第七条、争议解决
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第八条、其他
1、协议未尽事宜,经双方协商一致,可在协议中增加补充条款,补充条款也同样是协议的有效部分。
2、本协议一式____份。甲、乙双方各执______份。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
工程合作协议5
甲方:__________
代表:__________
地址:__________
电话:__________
乙方:__________
代表:__________
地址:__________
电话:__________
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,经双方协商一致,签订本协议。
第一条:工程概况
(1)工程户型:_______房_______厅_______卫_______厨。
(2)工程内容及做法:按照甲方图纸进行施工。
(3)工程承包方式:全包,包括XX等材料的供应。
(4)工程期限____天。
(5)协议价款:本协议工程造价为:________元。
第二条:甲方义务风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。甲方装饰装修的住房应合法拥有或经所有权人同意。
(1)开工____日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
(2)提供施工期间的水源、电源。
(3)负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
(4)遵守物业管理部门的`各项规章制度。
(5)负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
第三条:乙方义务
(1)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本协议工程。
(2)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。
(3)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(5)供应施工所需XX家装品。
第四条:工程款支付方式双方约定按以下方式支付工程款:
第一次:协议签订后____日内支付_______%。
第二次:装修进场后____日内支付_______%。
第三次:木工、油漆工进场后____日内支付_______%。
第四次:竣工验收后____日支付内_______%。
第五条:工程验收和保修
(1)工程竣工后,乙方应通知甲方在____日内组织验收。验收通过的,办理验收移交手续,并由甲方按照约定付清全部价款。
(2)本工程自竣工验收合格之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为________年。
第六条:违约责任风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
(1)一方当事人未按约定履行协议义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
(2)协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
(3)乙方供应的XX家装材料有质量问题的,乙方应承担赔偿责任和违约责任,并义务为甲方修护。
第七条:争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第八条:附则
(1)本协议经双方签字(盖章)后生效。
(2)本协议一式_______份,甲乙双方各执行_______份。
(3)本协议如有未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(签章):代表人(签字):________年____月____日
乙方(签章):代表人(签字):________年____月____日
工程合作协议6
甲方:负责人:职务:地址:编码:电话:传真:乙方:负责人:职务:地址:电话:传真:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方__________________项目内的设备、网络布线及后期业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:
第一条 协议的范围、内容及时间风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________(以下简该项目)。
2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主网络的正常使用。
3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为________年。到期后双方如无异议,自动顺延。
第二条 双方投资网络建设内容
1、甲方提供分线设备及楼层交换设备的安装位置。
2、甲方提供能够满足该项目设备需求的机房,机房需求见第五条。
3、乙方负责该项目网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目机房到用户端的投资及网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。
4、乙方负责该项目投入使用后的网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。
风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
第三条 甲方的责任
1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便网络的运行管理维护。
2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)。
3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行信息网络投资建设方面的合作。
4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入为保证小区畅通,本项目内设施由内蒙古金田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古金田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古金田科技有限公司对本项目内的设施进行运营、维护。
第四条 乙方的责任
1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内投资建设,乙方有权获得网络运营的相应收益。
2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务,在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。
3、乙方负责该项目内网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。
4、乙方负责该项目中多家运营商的业务接入,负责该项目长期业务的.正常运营与使用。
5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。
6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常要求,当小区20%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同。
第五条 机房的提供
1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主需求及设备增容的机房,在政府土地出让年限内(包括免缴管理费)使用。
2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付机房安装期间及投入使用后的电费。
3、甲方提供给乙方的机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求。
4、机房消防设备应符合相关消防规范。
5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。
第六条 网络运营维护
1、乙方对该项目内所建网络的工程质量全面负责,并负责在合同期内的维护与维修,以确保该项目内系统的正常运行。
2、乙方负责与多家运营商协调,提高网络运营的管理、优化效率,为该项目内业主提供更加完善的网络服务。
3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属设备、网络的安全及完整;防止线路的人为破坏,在发生破坏时,甲方协助乙方调查事故原因,并追究相应的事故责任。
第七条 所有权归属
1、为保护乙方投资,甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有系统(包括:综合业务)的接入以及业务的运营、维护。
2、甲方投资建设的管道、桥架等和相关的设施在接入、使用上只允许乙方使用。
3、为保障乙方投资收益,上述范围内乙方投资的设施、设备等全部资产所有权归乙方所有,并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的设施、设备,须与乙方进行协商,并征得乙方同意,此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更,从而影响到本协议的合作和经营,变更方应提前_________天书面通知另一方,并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议,以便继续履行本协议相应条款。
第八条 违约责任
风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目总投资_________%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
第九条 争议解决
1、甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2、本合同履约地为__________________,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定,向__________________人民法院提起诉讼。
第十条 免责条款
1、本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指:
(1)法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。
(2)由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故,导致不能正常经营的情况。
(3)国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。
2、合同签订后,双方任何一方,由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时,都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的____日内书面通知对方,并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后,双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法,并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的,不承担违约责任。
第十一条 其它约定事项
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。
4、本协议未尽事宜,可由各方商定并签署,所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下,由对应方授权代表签订,上述文件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。
5、本协议自双方签字盖章后生效,一式_________份,甲方持_________份,乙方持_________份,具有同等法律效力。
甲方:甲方授权代表:签约日期:________年____月____日
乙方:乙方授权代表:签约日期:________年____月____日
工程合作协议7
甲方:__________(以下简称甲方)
乙方:__________(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等自愿,互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作,经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议,达成如下协议:__________
一、工程项目的综合概况
1、项目工程名称:__________
2、项目工程地址:__________
3、项目建设工程规模:__________建筑面积约________________㎡以上。
4、结构及层数:__________________________层框剪结构。
二、工程建设的合作方式
1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后,由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作,则工程的发包单价为________________元/㎡(含税费),项目施工检测费(不包实物检测)由甲方负责。
2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金(人民币):__________贰仟万元;甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,并保证在________________年________月________日前开工,桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在________________年________月________日前开工,甲方应在________________年________月________日起支付乙方的资金利息;即每月五日前按月息________%,即每月支付给乙方________万元利息,如在________________年________月________日止不能开工,甲方必须从乙方交款日期起计算利息,利息按月息________%结算支付给乙方,甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及________________年________月________日至________________年________月________日利息________________万元合计________________万元整,必须在____个工作日内(________________年________月________日前)全部付清,如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行,即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,本项目建设合作协议继续有效。
3、甲方发包范围:__________按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙,室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含(但不限于):__________此单价含
(1)桩基础工程;
(2)地下室工程;
(3)主体工程;
(4)屋面工程;
(5)内外装饰工程;
(6)室内给排水、强弱电安装工程;
(7)节能保温工程;
(8)入口厅装修。
4、价格计算依据:__________
(1)如项目的增减工程的结算及取费则按____及相应配套文件执行,民工工资按____元/天调差。
(2)主材(钢筋、商品砼、水泥、砖)价格调整:__________按施工期内《衡阳工程造价》发布执行,在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±____%内不予调整。超出____%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。
5、项目工程款支付方式:__________
(1)甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金____万元用于启动施工,项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金____万元,全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方____万元,主体完成一半五个工作日内返回乙方____万元,主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还____万元。
(2)乙方完成项目基础及全部地下室工程后,甲方按单价____元/ ㎡支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次,甲方按单价____元/ ㎡(含水电安装工程)支付乙方该工程进度款。项目内,外装修工程每完成二层付款一次,甲方按单价____元/ ㎡支付乙方该项工程进度款(每次付款期限不超过____天)。
(3)竣工验收按规定经市相关部门验收通过后,办理资料移交后进行工程结算,时间为四个月内完成。
(4)项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的____%,截留____%作为工程的质保金,待工程保修期满后一个月内付清。
(5)施工期内允许调整的内容和依据:__________双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工,并按双方约定的平方米包干造价____元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时,经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在____万元以上的双方可进行包干造价调整。
三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的`计取
1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在包干造价内。
2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件,并按法定程序办理相关施工备案手续。
3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明,并由乙方负责施工,其费用不计入进度款支付,待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。
四、项目工程保修
1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
五、其它有关事项
1、承包资质由乙方负责(具有相应的施工承包资质),由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方,依法定程序完成中标工作,甲方全办配合。
2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位,乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况,甲方有权收回与乙方签订的施工项目,所发生的费用及违约责任均由乙方负责,甲方将另行选择施工单位。
3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。
六、违约责任
甲、乙双方,任何一方违约,须向另一方支付违约金____元整。
七、本协议共四份,甲、乙双方各执一份。
以上协议经双方负责人盖章及签字后,且乙方在____年____月____日前交纳项目建设保证金____年____万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。
甲方:__________(盖章)乙方:__________(盖章)
法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)
代理人:__________(签章)代理人:__________(签章)
______年______月______日______年______月______日
工程合作协议8
甲方(发包方):_______________电话:_________
单位名称:________________________________
乙方(承包方):_______________电话:_________
法定代表人:____________联系人:___________
身份证号码:______________________________
第一条.工程概况
1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
1.3家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争.优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工.包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(2)乙方包工.部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工.甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.5工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二条.施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
2.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________年_________月_________日,图纸一式三份,甲方.乙方.施工队各执一份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸);
2.2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方.乙方.施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);
2.3施工图纸双方签字后生效。
第三条.甲方权利义务
3.1开工前提供施工期间的水源.电源,并说明使用注意事项;
3.2参与对工程质量.施工进度的监督及对材料进场.工程竣工的验收;
3.3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;
3.4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位.房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点.方式.时间堆放,并按有关规定清运;
3.5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水.停电.物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条.乙方权利义务
4.1施工中严格执行国家<住宅装饰装修工程施工规范>,保证工程质量,按期完成工程;
4.2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;
4.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上.下管道的'畅通;
4.4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置.方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道.下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;
4.5乙方设计师负责对甲方提供咨询.设计.报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程
4.6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;
4.7乙方采用的装饰材料不得以次充好.弄虚作假。
4.8乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料.粗制滥造;
4.9乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;
第五条.材料的提供
5.1由甲方提供的材料.设备,其规格.质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料.设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格.质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;
5.2由乙方提供的材料.设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料.设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌.规格.质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;
5.3甲方确定材料品牌.规格.型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货.换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;
5.4除合同注明外,五金(门锁.拉手.水龙头等).石材.瓷砖.设备.洁具.灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。
第六条.工期延误
6.1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料.设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;
6.2甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;
6.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条.质量标准
7.1乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准.规范进行施工。
7.2乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
7.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条.工程验收和保修
8.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
8.2水.电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
8.3油漆.面层涂料施工前验收;
8.4竣工验收。乙方应提前___天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;保修合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为___年)(见附件十:工程保修单)。
8.5在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为___年,有防水要求的厨房.卫生间和外墙面的防渗漏为___年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第九条.工程款支付方式
9.1竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
注:甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
9.2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增.减部分的款项。
9.3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
第十条.违约责任
10.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
10.2由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
10.3由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的___‰作为违约金。
第十一条.合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
11.1.提交________仲裁委员会仲裁;
11.2.依法向人民法院提起诉讼。
第十二条.几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
12.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条.附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲.乙双方直接签订合同的,本合同一式___份,双方签字(盖章)后生效,甲.乙双方各持___份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):________________乙方(签字):______________
签订地点:_________________签订地点:________________
日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日
工程合作协议9
发包方(甲方):________
承包方(乙方):________
甲方在土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下协议条款:
一、工程概况
1、工程名称:________
2、工程地点:(具体位置见附图)
3、工程内容:________
4、工程量: 建筑面积约________㎡,包括________。
二、承包方式:
以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价:
1、总工程____平方米,采用一次性定价的固定单价方式。工程单方价格为人民币________元/㎡,共计人民币________元。
2、本协议一经生效,不受市场价格变化影响,按协议约定进行结算。
四、承包范围:
具体承包内容如下:基础工程,主体工程,包括:
不包括以下工程:
①水暖、电气、有线、电话、防雷、消防等安装工程;
②防水工程;
③外墙涂料;
④楼外土方工程;
⑤附属工程,包括:周边环境绿化、亮化等。以上未含的各项工程如甲方要求乙方施工,工程款另行计算,具体计算方式双方另行商定。
五、工程款支付方式:
1、双方签订协议后日内,甲方付乙方工程造价总额的________%。
2、主体结构建成后甲方付给乙方工程造价总额的________%。
3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的________%。
六、施工工期:
1、经甲、乙双方协商:从施工基础承台开始至竣工验收合格即日开工至___年___月___日竣工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。
七、甲方的工作及责任:
1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续,并承担此工作应由甲方负责。
2、工程开工前,做好工程的“三通一平”,将施工用的水、电接通到施工场地,铺设好临时的运输道路,满足施工要求。
3、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。
4、施工工程中由于扰民,土地纠纷等外来因素影响造成的被迫停工,甲方自行解决并承担经济损失。
5、甲方应按协议约定的工程部位支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责。
八、乙方的工作及责任:
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。
2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。
3、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的.监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故所造成的一切损失,概由乙方负责。
4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。
5、一切建筑材料均由乙方采购与保管,材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。
6、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。
7、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后,乙方尽快为甲方办理好工程资料,协助甲方办理房屋产权登记。
九、工程质量要求:
1、乙方应严格按照现行施工验收规范,按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后,才能进行下一道工序的施工。
2、工程质量不合格全部返工,一切责任由乙方负责。
3、在施工现场如发现不足之处,甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施,以防止扩大损失,保证工程质量和工程的顺利进行。
十、工程变更及工程结算
1、在施工过程中,甲方确需进行结构变更时,出具设计变更单给乙方,方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。
2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工,造成直接经济损失的费用由乙方负责。
3、如工程内容发生增减变化,按甲乙双方协商的单价计算,相应增减工程造价。
十一、施工过程中如发现与本协议未提及的事项,双方另行协商。
十二、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:________乙方:________
_____年___月___日____年____月____日
工程合作协议10
甲方:
乙方:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲方与乙方经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业管理咨询业务合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供业务机会时,应严格保守甲方与客户方的商业秘密,不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
三、甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。
四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的,甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的'作用而定,原则上按实际收费金额的一定百分比执行,按实际到账的阶段与金额支付,具体为每次到账后的若干个工作日内支付。风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
五、违约责任:风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
1、合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
2、甲方在支付信息资源费用时,如未按约定支付乙方款项的,每延迟一天增加应付金额的5%,直至该笔金额的全额为止。
六、争议处理:如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向____市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、本协议有效期暂定________年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从________年____月____日至________年____月____日止。本协议到期后,甲方应付未付的信息资源费用,应继续按本协议支付。
八、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长________年。
九、本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:(公章)
代表签字:
签约地点:
签约日期:
乙方:
代表签字:
签约地点:
签约日期:
工程合作协议11
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着平等自愿,互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作,经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议,达成如下协议:
一、工程项目的综合概况
1、项目工程名称:
2、项目工程地址:
3、项目建设工程规模:建筑面积约____________________㎡以上。
4、结构及层数:____________________层框剪结构。
二、工程建设的合作方式
1、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后,由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作,则工程的发包单价为____________________元/㎡(含税费),项目施工检测费(不包实物检测)由甲方负责。
2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金(人民币):贰仟万元;甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,并保证在____________________年__________月__________日前开工,桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在____________________年__________月__________日前开工,甲方应在____________________年__________月__________日起支付乙方的资金利息;即每月五日前按月息__________%,即每月支付给乙方__________万元利息,如在____________________年__________月__________日止不能开工,甲方必须从乙方交款日期起计算利息,利息按月息__________%结算支付给乙方,甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及____________________年__________月__________日至____________________年__________月__________日利息____________________万元合计____________________万元整,必须在5个工作日内(____________________年__________月__________日前)全部付清,如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行,即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,本项目建设合作协议继续有效。
3、甲方发包范围:按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙,室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含(但不限于):此单价含
(1)桩基础工程;
(2)地下室工程;
(3)主体工程;
(4)屋面工程;
(5)内外装饰工程;
(6)室内给排水、强弱电安装工程;
(7)节能保温工程;
(8)入口厅装修(桩心埋深不超过10米,设计含钢量58kg/m2)。
4、价格计算依据:
(1)如项目的增减工程的结算及取费则按湘建价[20xx]406号《湖南省建设工程工程呈清单计价办法》及相应配套文件执行,民工工资按56元/天调差。
(2)主材(钢筋、商品砼、水泥、砖)价格调整:按施工期内《衡阳工程造价》发布执行,在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±3%内不予调整。超出3%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。
5、项目工程款支付方式:
(1)甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金800万元用于启动施工,项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金200万元,全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方300万元,主体完成一半五个工作日内返回乙方300万元,主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还400万元。
(2)乙方完成项目基础及全部地下室工程后,甲方按单价1600元/ m2支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次,甲方按单价1000元/ m2(含水电安装工程)支付乙方该工程进度款。项目内,外装修工程每完成二层付款一次,甲方按单价230元/ m2支付乙方该项工程进度款(每次付款期限不超过10天)。
(3)竣工验收按规定经市相关部门验收通过后,办理资料移交后进行工程结算,时间为四个月内完成。
(4)项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的97%,截留3%作为工程的质保金,待工程保修期满后一个月内付清。
(5)施工期内允许调整的内容和依据:双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工,并按双方约定的.平方米包干造价1420元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时,经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在5万元以上的双方可进行包干造价调整。
三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在包干造价内。
2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件,并按法定程序办理相关施工备案手续。
3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明,并由乙方负责施工,其费用不计入进度款支付,待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。
四、项目工程保修
1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。
五、其它有关事项
1、承包资质由乙方负责(具有相应的施工承包资质),由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方,依法定程序完成中标工作,甲方全办配合。
2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位,乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况,甲方有权收回与乙方签订的施工项目,所发生的费用及违约责任均由乙方负责,甲方将另行选择施工单位。
3、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。
六、违约责任
甲、乙双方,任何一方违约,须向另一方支付违约金叁佰万元整。
七、本协议共四份,甲、乙双方各执一份。
以上协议经双方负责人盖章及签字后,且乙方在20xx年9月10日前交纳项目建设保证金20xx万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)
法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)
代 理 人:(签章) 代 理 人:(签章)
年 月 日 年 月 日
工程合作协议12
甲方:_______公司
乙方:__________
甲乙双方就_______________总公司在__________县开发区兴建的造纸装备自主化创新示基地项目一期工程的`造价咨询业务达成合作意向,具体内容如下:
一、此项目造价咨询业务围为编制工程量清单和工程招标的标底,合同总价为__________万元。
甲方责任:甲方负责与__________总公司订立造价咨询合同,提供有关备案资料、编制审核造价咨询成果并最终提供纸制品的造价成果件一式四份,并且出具发票与__________总公司进行结算,税金由甲方负责。
乙方责任:乙方负责出劳务与__________总公司进行业务联系,在__________县进行资格备案,负责催要账款,并且承担一切业务费用。
二、资金分配:本次造价咨询工作总收入为人民币__________万元,甲方分得咨询费__________%,即__________元。乙方分得劳务费__________%,即__________元。咨询费进入甲方账户后三日内,甲方将乙方应得之劳务费打入乙方指定个人账户。乙方需向甲方出具相同数额的劳务费税票。
三、违约责任:如甲方不能提供合格的成果件,则需向__________总公司承担法律责任。如果在得到咨询费后不能及时向乙方付清劳务费,则承担法律责任并向乙方赔偿双倍的劳务费,乙方有权进行法律诉讼。如乙方不能及时的催要账款,则甲方有权终止本协议并追究乙方的法律责任。
四、未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决。本协议一式二份,双方各执一份,双方签字后生效
甲方签字:_______乙方签字:_______
_______年_____月__________日____年____月____日
工程合作协议13
______________年7月份,甲方与中铁七局签订供应石子和大沙的合同。根据甲方提供的供货协议,甲方与乙方合作,由乙方提供资金同甲方一起合作,共同参与同中铁七局的供货。丙方作为中间人,接受甲、乙双方委托,负责就该工程项目,引荐甲方和乙方直接洽谈,向甲、乙双、方提供关于该项目的重要信息,并最终促成甲乙双方签订该合同。
乙方对甲方和中铁七局的供货协议进行了详细的调查和了解,认为甲方提供的情况真实可靠,且经过甲乙双方认真仔细核算,正常情况下有不错的收益,在以上前提下,乙方愿意同甲方合作经营中铁七局的供货合同,并愿意提供购买石子和大沙的资金和承担由此带来的风险。经甲乙丙三方友好协商,本着公平公正的'原则,甲乙丙三方就向中铁七局供应石料一事达成一致意见,协议如下:
一合作内容
甲乙丙三方签订的向中铁七局供应石子和大沙的合作协议。
二甲乙丙各方责任
1甲方负责协调中铁七局相关部门的关系,负责货款催收和结算,为乙方提供所需要的一切便利条件。
2甲方负责成立专用财务结算账户。该账户用于中铁七局的资金结算,不能挪作他用,账户由甲乙双方各派一人管理货款的支付,每笔资金的操作需甲乙双方同意。
3乙方作为资金投入方,负责合作过程中的全部资金,负责垫付供料成本和税款及其他与项目相关之费用,纳入投资成本,在工程款支付后优先偿还该部分款项。
4乙方全程参与供货协议的运作和经营,和甲方协商决策。
5合作过程中,甲乙双方都必须严格遵守国家相关的法律,法规,按照相关财务制度和规定,以及有关税收政策进行运营和管理,如一方违反须承担由此带来的一切法律责任和经济损失。
三收益分配
1工程款优先用于偿付投资成本,在保证资金成本安全的前提下,无论盈利情况如何,甲方按照12元每吨的利润作为投资方的投资回报支付给乙方(这个价格是固定的,不受原料石子价格等因素的影响,其中包括投资利息,风险因素,人员管理成本等)。具体供货量以与中铁公司结算为准。
2乙方按照3元每吨的利润作为居间费用支付给丙方。具体供货量以与中铁公司结算为准。
3结算方式:甲乙丙前三方每月5日前结算上月工程量,并按照工程量支付乙方投资报酬。乙方在收到款项后次日向丙方支付上月居间费用。
四违约责任
1如因不可抗力造成合作协议无法执行,甲乙双方均不承担违约责任。
2如因甲方自身原因(如经济纠纷等)造成专用账户查封导致乙方资金损失,甲方承担由此带来的一切法律责任和经济损失。
3合作过程中,如因乙方运作和管理不善造成的经济损失和法律责任由乙方承担,如给甲方造成损失,甲方有权向乙方追偿。
五协议解除
有下列情形,可解除合同:
1不可抗力致使合同无法履行;
2因一方违约致使合同无法履行;
3甲乙丙三方协商一致。
六争议解决方式
本协议发生争议后,可协商解决,协商不成,可在签约地人民法院提起诉讼。
七未尽事宜
本协议未尽事宜,甲乙双方可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效应。
八合同生效
本协议共3页,甲乙丙三方签字盖章后生效。本协议一式陆份,甲乙丙三方各持两份,具有同等法律效力。
甲方【盖章】______________乙方【盖章】______________丙方______________
法定代表人签字______________法定代表人签字______________身份证号______________
身份证号______________身份证号______________
签订日期______________年______________月______________日
签订地点:______________
工程合作协议14
发包单位:_________
施工单位:_________
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
4、工程量:结算时按现场实际工程量计算。
5、质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
1、开工日期:(以实际进场时间为准)_________年6月5日。
2、竣工日期:(即完工时间)_________年7月5日。
3、该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
4、承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
1、合同价款:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。
2、此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。
3、承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
(一)甲方的.工作义务
(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
(二)乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
1、本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3、双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
4、由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。
5、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。
6、工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意
第六条违约责任
1、若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。
2、乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。
3、如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
1、本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。
2、在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。
发包方:_________承包方:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
工程合作协议15
甲方:
身份证号:
住址:
电话:
乙方:
身份证号:
住址:
电话:
丙方:
身份证号:
住址:
电话:
丁方:
身份证号:
住址:
电话:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙、丙、丁XX__方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。
第一条合伙宗旨:在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。
第二条合伙经营项目和范围:包工包料的方式合伙承包__________工程,对外以_________公司的名义出现。
第三条合伙期限合伙期限为____个月,自________年____月____日起,至________年____月____日止。风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
第四条出资额、方式各方均以现金方式出资,各出__________,计人民币__________元(__________元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条盈余分配与债务承担
1.盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的.用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占__________。
2.债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占__________。风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
第六条各方的的权利
1.甲方权限是:
(1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;
(2)对合作事业进行管理;
(3)对各项开支进行签字;
(4)支付合伙债务;分配合伙盈利。
2.乙方的权利:
(1)全面工程施工进展的管理;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项
3.丙、丁X的权利:
(1)各种材料的进出购销;
(2)听取负责人开展业务情况的报告;
(3)检查合伙帐册及经营情况;
(4)共同决定合作重大事项。风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
第七条禁止行为
1.未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2.禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。
3.禁止再加入其它合伙。
4.禁止合伙不利时退伙。
5.如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失_____倍赔偿。
第八条合伙的终止及终止后的事项
1.合作因以下事由之一得终止:
(1)合伙期届满;
(2)各方同意终止合伙关系;
(3)合作事业完成或不能完成;
(4)合作事业违反法律被撤销;
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合作终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;
(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;
(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。
第十条本协议自与__________订立合同之日生效。
第十一条本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正本一式_____份,合伙人各执_____份。
甲方签字:
签订日期:________年____月____日
乙方签字:
签订日期:________年____月____日
丙方签字:签订日期:________年____月____日
丁方签字:签订日期:________年____月____日
【工程合作协议】相关文章:
投资工程合作协议12-18
工程项目合作协议02-17
建筑工程合作协议03-20
工程项目合作协议通用05-31
工程施工合作协议模板03-20
工程项目合作协议15篇03-16
建筑安装工程设计合作协议12-02
合作办学协议11-10
合作运输协议05-05